建设工程设计合同(专用合同)

发布时间：


建设工程设计合同
（专用建设工程设计合同）

工程名称：工程地点：合同编号：发包人：设计人：签订日期：年月日


中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局

发包人：设计人：
发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2发包人提交的基础资料。
2.3设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行国家标准。第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2发包人要求及委托书。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）。
名称：。
任务内容：根据《附件1—设计要求及说明》中的要求完成相关工作内容。
-1-

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。
合同签订前2日内提供设计人所需资料（如果有）。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。
设计人需要向发包人交付施工图纸纸质版5套，电子版一套；交付地点为公司，2014年7月15日可以提供满足现场施工的图纸，截止7月18日设计人需要交付所有设计成果文件。
第七条费用
7.1双方商定，本合同价款为×××××元（大写金额：人民币拾
万元整，其中设计费为×××××元，工程量清单编制费××××元）。此价格含专项增值税。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，
国家和地方没有规定的，由双方商定。
第八条支付方式
8.1本合无预付款，设计方案通过初步评审后7个工作日内，支付
总价款的50%；全部施工图交发包人审核合格并提供全额专项增值税发票后7个工作日内支付总价款的30%；工程施工完毕且竣工验收合格后14个工作日内支付总价款的20%。
8.2双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
-2-

发包人提交上述资料及文件需按工艺要求分阶段提供时，设计人需要根据发包人方提供的资料情况，分阶段提供相应的设计成果文件。
9.1.2发包人若存在变更委托设计项目时，以致给设计人带来重大工作调整，双方可另行协商签订补充协议；对于提交工艺参数调整时，需要设计人调整设计文件时，设计人需要调整设计文件的费用已包含在合同价款内。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人提交的设计成果，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费用。
9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.7设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.8承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现本合同约定的有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
-3-

9.2.2设计合理使用年限为50年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的5％。
9.2.5由于设计人原因，预期交付设计文件的，每逾期一日承担设计费百分之一违约金，逾期达5个工作日委托人可解除合同。违约金可以直接在应付设计费中扣除。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件后一年内项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由北京仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，
-4-

可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人短期（一次不超过3天，累计不超15天）驻施工现场进行配合与解决有关问题的费用已包含在合同价款内。
12.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格之日为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。外出考察费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方盖章即生效，一式伍份份，发包人叁份，设计人贰份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
-5-

发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）
设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：
年月日

-6-
住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：
年
月日

建设工程设计合同(专用合同)

推荐内容

相关推荐